Transstroyservice.ru

ТрансСтройСервис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Типовой договор на поставку окон ПВХ

Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. Сегодня установка в дом пластикового окна является наиболее выгодным вариантом по соотношению цена/качество.

В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Из статьи Вы узнаете:

Договор на окна ПВХ

Реквизиты сторон. В договоре на пластиковые окна должны быть указаны реквизиты обеих сторон.

Реквизиты клиента включают в себя: паспортные данные, адрес проживания. Прописывается так же адрес, куда будут доставлены окна ПВХ, и по которому будет проводиться их монтаж и установка.

Реквизиты компании: наименование, юридический адрес. Помните, информация об организации так же должна содержать и печать: название, (оно должно совпадать с указанным в договоре), ОГРН, ИНН. Все печати, как и подписи должны быть оригинальными, не давайте свое согласие на использование ксерокопий.

ГОСТы. В договоре на окна ПВХ обязательном порядке должны быть прописаны следующие нормативы:

ГОСТ на материалы, из которых изготовлены пластиковые окна;

ГОСТ на материалы, которые будут использованы для монтажа окна ПВХ;

ГОСТ на процесс установки.

Соответствие ГОСТам – это гарантия того, что установка окна ПВХ будет выполнена правильно, а новенькие пластиковые окна не нанесут вреда вашему здоровью и будут верно, служить долгие годы.

Гарантийные обязательства. В этом пункте прописываются гарантии на пластиковые окна, которые предоставляет вам компания-продавец. Кроме того указываются условия, при которых фирма вправе прекратить гарантийный срок и снять с себя ответственность за окна ПВХ.

Возмещение убытков. В этом пункте прописываются:

  • Сроки и объемы оплаты (если вносилась предоплата, указывается так же дата внесения и объем);
  • Дата доставки и дальнейшего монтажа изделий по указанному в договоре адресу.

В случае если компания-продавец не смогла выполнить свои обязательства в соответствии с условиями, прописанными в договоре, вы вправе настаивать на возвращении уплаченных ранее денег, а так же выплате компенсации. Расчет компенсации производится с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ на дань уплаты.

Если же доставка (монтаж, установка) окна ПВХ была сорвана исключительно по вашей вине, компания- продавец может обязать вас выплатить компенсацию и/или оплатить повторную доставку.

Спецификация, акты – приемки. В качестве приложения к договору фирма обязана предоставить вам спецификацию. Это список, в котором перечисляются изделия, материалы необходимые для их установки, описывается вид работ (монтаж окна ПВХ и т.д.). Кроме того указывается марка и страна производитель выбранного профиля, комплектующих, фурнитуры и материалов для монтажа.

Прежде чем расписываться в акте-приемке, убедитесь, что вам доставили именно те материалы и изделия, которые были выбраны вами.

Что касается акта сдачи-приемки окна ПВХ, то если вас не устраивает качество работы, вы имеете право не подписывать его. Вместо этого, вы указываете в акте свои претензии относительно работы с просьбой к определенному сроку исправить названные дефекты. Если вы отказались подписать акт приемки, но причину при этом не указали, представители фирмы вправе сделать это вместо вас. Работа в этом случае будет считаться выполненной.

ДОГОВОР ПОДРЯДА на монтаж ПВХ окон

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение __________ рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «_____» _______________2016 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет __________ рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет __________ рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет __________ рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере __________% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более __________% от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере __________% от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более __________% от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Читать еще:  Договор на установку окон ПВХ образец

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на __________ месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Заполненный образец документа

г. _______________ «____»___________________ 20__ года

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________ одной стороны, и

______________________________________ (ФИО физического лица), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.2. Наименование, количество, комплектность и стоимость Товара определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На дату подписания настоящего Договора Товар осмотрен Покупателем, к качеству Товара претензий нет.

1.4. Продавец гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара, сохраняющих количество, комплектность и качество Товара до его передачи Покупателю.

2. Расчёты

2.1. Общая стоимость Товара указана в Спецификации и составляет ____ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _____ (_____) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата за Товар в размере 100% осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания настоящего Договора в безналичном порядке по реквизитам Продавца, указанным в статье 7 Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3. Условия поставки

3.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю не позднее «_____»_______________ 200_года, при условии поступления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3.2. Место передачи Товара Покупателю: г.____________, ул. _______________________.

3.3. Передаваемый по настоящему Договору Товар был в употреблении, в этой связи гарантийные обязательства Продавца в отношении продаваемого Товара Покупателю не предоставляются.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора.

4.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Покупателем за не поставленный по настоящему договору Товар, подлежат немедленному возвращению Покупателю.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, на срок более 2 (двух) рабочих дней, от сроков установленных настоящим Договором, по вине Покупателя, последний уплачивает пеню в размере 0,5 % от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, а Продавец имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом Покупателя.

5.2. В случае нарушения сроков передачи Товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % от Общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок и срок исполнения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Передача Товара Покупателю производится в срок, указанный в настоящем Договоре, при условии полной оплаты Товара Покупателем.

6.3. Передача Товара оформляется подписанием Акта приёма-передачи (далее – Акта). Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта.

6.4. Разборка и демонтаж, упаковка, такелаж и вывоз Товара с адреса передачи Товара осуществляется силами и за счёт Покупателя.

7. Прочие условия

7.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

7.3. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель:

Продавец:

Паспорт серия __________ № ____________

дата выдачи ____________________________

дата рождения __________________________

Адрес местожительства __________________

ИНН ________________, КПП _______________

лицевой счёт: ____________________

ОКПО ______________, ОКВЭД _____________

____________________ / Фамилия И.О. /

_____________ (должность уполномоченного лица)

___________________________ / Фамилия И.О./

Приложение № 1
к договору купли-продажи товара № ___
(с физическим лицом)
от «_____»____________________ 20___года

На что еще нужно обратить внимание при составлении договора

Правильно заполненный контракт на покупку и установку окон способен максимально эффективно защитить интересы покупателя. Помимо концентрации внимания на основных пунктах, при оформлении договора следует учитывать дополнительные нюансы:

  • информация о скидках и бонусах должна быть отображена в документе, поскольку устные обещания менеджеров не имеют юридический силы;

  • наличие в договоре сведений об отсутствии повреждений на конструкциях после их транспортировки (такой пункт актуален, если компания занимается исключительно изготовлением и доставкой окон, ведь потом доказать происхождение дефектов будет крайне проблематично);

  • перечисление обязательств исполнителя о предоставлении заказчику дополнительных услуг: демонтаже старых конструкций, вывозе мусора, установке откосов, постгарантийному обслуживанию и так далее.

Заказчик имеет право дополнить документ своими пунктами. Он может попросить это сделать в процессе оформления. Обычно такая информация добавляется в конце договора в виде примечаний.

Если представитель компании категорически отказывается идти навстречу покупателю в вопросе внесения дополнительных пунктов, которые обсуждались устно, лучше обратиться к другому производителю.

Договор поставки и монтажа оборудования — скачать бесплатно

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

Читать еще:  Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя: .

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

Оформление договора на монтаж дверей

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Предмет договора и срок его действия

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.

Права и обязанности исполнителя и заказчика

Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Сроки выполнения работ

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

  • на назначение нового срока для выполнения договора;
  • назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
  • предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
  • потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
  • своими руками расторгнуть договор.

Стоимость работ и порядок расчета

В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).

Важно! Цена комплектующих, стоимость услуг и порядок внесения платы должны соответствовать ранее оговариваемым условиям.

Порядок приемки выполненной работы

При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.

Важно! Рекомендуется контролировать работу исполнителя на всех ее этапах, так как это позволяет вовремя отследить нарушения.

Гарантийные обязательства

В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

Условия проведения монтажа

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Рекомендации по эксплуатации установленных дверей

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.

Ответственность исполнителя и заказчика

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.

Порядок разрешения споров

В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Действие непреодолимой силы

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.

Реквизиты сторон

В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.

Материалы и комплектующие

  • Профиль
  • Стеклопакет
  • Фурнитура
  • Уплотнители

Профиль

Профиль составляет основу конструкции и потому влияет на стоимость изделия в наибольшей степени по сравнению с комплектующими. Безусловно, существует связь цены с маркой, но причина тому — не только в популярности бренда и затратах на рекламу.

Так, аналоги всегда дешевле оригинальной немецкой продукции. И если производитель уверяет вас, что технология идентична и выгода обусловлена лишь статусом копии, скорее всего, он лукавит. Покупатель не имеет возможности убедиться, что условия на производстве и технологические требования в точности соответствуют оригинальным.

По этой причине такие крупные марки, как REHAU, тщательно контролируют соблюдение норм своими партнерами и официально подтверждают это сертификатом, выданным на определенный срок. Если такого документа нет, говорить о качестве профиля не приходится.

Сырье

Основной материал пластикового профиля — ПВХ, но помимо него при производстве применяются и другие добавки, необходимые для придания изделию определенных качеств. Так, в дешевых профилях сомнительного происхождения может отсутствовать оксид титана, из-за чего обращенная на улицу сторона выгорит на солнце за несколько месяцев — вещество защищает цвет пластика от изменений под действием УФ-лучей.

Технологические особенности

Профили с большим количеством камер стоят дороже: усложнение внутренней геометрии повышает сложность производства и требует применения более дорогого оборудования. Увеличению числа камер сопутствует увеличение монтажной ширины — растет и расход материала на единицу продукции. Все это влечет за собой более высокую себестоимость изделий.

Согласно нормам толщина наружной стенки профиля должна составлять не менее 3 мм. У недобросовестных компаний, которые «берут» свою аудиторию ценой, толщина нередко равна 2 мм и менее. Выходит, несомненно, дешевле, но как будет противостоять ветровой нагрузке и деформации под собственным весом такой профиль, можно лишь догадываться.

Армирование необходимо для усиления конструкции. Если для этого используется сталь, не защищенная от коррозии, толщиной 0,8–1,2 мм, стоимость пластикового окна определяет количество материала, если оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, что надежнее и дороже, — сказывается и качество металла.

Окно с классическими прямыми линиями и формами дешевле, т.к. технология производства такой формы проще. Ценник на модели с округлыми очертаниями выше. Еще дороже пластиковые окна нестандартной формы — круглые, трапециевидные, мансардные окна и т.д.

Читать еще:  Технология монтажа окон ПВХ по ГОСТу

Место производства

Те же окна REHAU можно заказать как у компании, которая выполняет поставку от оригинального производителя напрямую, так и у официального сертифицированного партнера, имеющего собственное производство в России. Оба варианта дают гарантии качества продукции, но второй в силу меньших транспортных расходов обойдется выгоднее.

Стеклопакет

Стоимость стеклопакета определяют качество стекла, количество камер и газ для их заполнения.

Стекло

Номенклатура листового стекла включает 8 марок — от М0 до М7. Более высокая марка соответствует лучшему качеству, меньшему количеству дефектов и искажений. Помимо марки цену стекла определяют толщина, наличие дополнительных покрытий — например, энергосберегающего или тонирующего, — принадлежность к категории бронированного или многослойного стекла (триплекс).

Количество камер

Стандартная ширина однокамерного стеклопакета — 24 мм, минимальная — 18 мм. Это бюджетные решения для технических помещений и складов, но недостаточно теплое для жилых комнат. Расширенные модели (32 мм) превосходят их по энергоэффективности, однако для их производства требуются более широкая разделительная планка и больше влагопоглотителя — стоимость меняется соответствующим образом. Двухкамерные стеклопакеты, разумеется, теплее, тише и дороже.

Трехкамерные стеклопакеты рассчитаны главным образом на применение в северных районах страны, где зимой температура опускается ниже 20 градусов и может достигать -40 °C. Разница в шумо-и теплоизоляции ощутима, заметна она и в цене, поэтому выбирают такой продукт чаще владельцы загородных домов и квартир с индивидуальным отоплением. Для жителя квартиры с центральным отоплением это едва ли оправданная трата.

Формула стеклопакета позволяет быстро понять, что за продукт перед вами. В ней последовательно указаны толщина и тип стекол, ширина камер, материал заполнения, начиная с обращенной на улицу стороны. Так, формула 4М1-10-4М1 описывает однокамерный стеклопакет с воздушным заполнением, состоящий из двух стекол марки М1 толщиной 4 мм и камеры шириной 10 мм.

Заполнение

Толщина стекол в одном стеклопакете может быть различной — это позволяет улучшить звукопоглощение и теплоизоляцию оконной конструкции. По этой же причине в изделиях с двумя камерами отличается ширина камер. Такие комбинированные модели обходятся дороже в силу более сложной технологии производства.

Дополнительно улучшить характеристики окна позволяет заполнение камер инертным газом — например, аргоном. На цене изделия это скажется соответствующим образом. Другие альтернативы воздуху — криптон и ксенон, возможно применение смеси. Эти газы стоят значительно дороже аргона и используются крайне редко — обычно в суровых климатических условиях.

Фурнитура

В среднем фурнитура составляет около 15–20% от стоимости всего пластикового окна. Объясняется это просто: механизм должен быть достаточно надежен и прочен, чтобы окно нормально открывалось и закрывалось, а створки не начали со временем провисать под собственным весом. Чем сложнее конструкция окна, чем больше камер в профиле и стеклопакете, тем больше требований к качеству фурнитуры и тем выше ее стоимость.

Что касается ручек, самые дешевые изготавливают из пластика. Немного дороже — алюминиевые. Латунь и дерево обходятся в наибольшую цену.

Безопасность

Установка противовзломных компонентов обойдется порядка 1000–1500 руб. А вот количество краж со взломом, оказавшихся возможными из-за некачественных крепежных элементов, составляет около 5–7%. Если вы живете на первом этаже, стоит серьезно задуматься о том, что выгоднее.

К лучшим маркам оконной фурнитуры традиционно относят Roto. Заплатить за немецкие изделия придется рублей на 800–1000 больше, чем в среднем по рынку, но они комплектуются противовзломными элементами и не подводят потребителя в вопросах качества и долговечности. А вот стоимость замены сломавшейся фурнитуры ненадежного производителя может достигать 5000 руб. только за работу — цена такой «экономии» высоковата.

Детские замки на окна существуют в различных вариациях по принципу работы и степени защиты — в среднем это прибавит 800–1500 руб. к смете.

Практичность

Самые дешевые окна — глухие: для них не требуется фурнитура. Но такая экономия возможна лишь в тамбурах и технических помещениях, где не нужно проветривать. Прибегнуть к такому решению можно и в конструкциях с несколькими створками — например, при установке балконного блока. В других случаях мыть глухое окно проблематично. Поворотно-откидная створка стоит немного дороже обычной распашной, но более удобна: при проветривании не придется убирать с окна цветы.

Установка гребенки для фиксации открытой створки на определенном расстоянии от рамы прибавит к общему ценнику от 100 до 400 рублей в зависимости от материала — пластик или металл.

Уплотнители

Поскольку уплотнитель отвечает за герметичность прилегания оконной створки к раме, серьезные компании предпочитают не рисковать репутацией и работать с продукцией надежных марок — например, REHAU. В среднем цена резинового уплотнителя равна 30–55 руб. за погонный метр, дешевле он стоить не должен.

По материалу уплотнители делятся на три группы:

  • Этиленпропиленовый каучук, или EPDM, обеспечивает прекрасную защиту, но с оговоркой. По технологии производства он бывает серосодержащим и пироксидным (изготовлен без применения серы). Серосодержащая резина способствует пожелтению профиля в местах контакта. Пироксидная дороже, но такого недостатка не имеет.
  • Силикон, или VMQ, с метил- и винилзамещенными группами соединений. Считается лучшим, но стоит дорого и потому редко используется.
  • Модифицированный ПВХ (TPE) относится к термоэластомерам: хорошо пружинит, но для северных регионов не подходит, т.к. теряет эластичность при низких температурах.

Стандартный цвет уплотнителя — черный. Если вам не нравится такой вариант, можно выбрать белый или цветной за немного большую плату, однако это имеет смысл лишь на удаленном расстоянии от автодорог. В противном случае цвет уплотнителя быстро станет грязным.

Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

В современной жизни каждый гражданин должен постоянно черпать информацию, и иметь определенный багаж знаний, который поможет ему без проблем совершать гражданско-правовые отношения. Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:. Заключение договоров — это неотъемлемая часть знаний, необходимая для того, чтобы получать желаемый результат, а умелое составление сможет гарантировать безопасность сделки. Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов.

Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Что делать потребителю в данном случае? Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля пластиковых окон с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму. При этом суд указал следующее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector